Maternité 3e étape - Phases 3.1 et 3.2


1421884 Amtsblatt GE - 19.02.2007
Grund: Öffentliches Beschaffungswesen (Ausschreibung - Kant. Amtsblatt GE)
- Auftragsart:  Bauauftrag
- Verfahrensart:  offen
- Dem WTO-Abkommen unterstellt:  ja


- Genre de marché: Appel d'offres construction
- Type de procédure:ouverte
- Marché du secteur Eau, Energie, Transport, Télécom. (EETT): Non
- Soumis à l'accord OMC: Oui
- Langue principale de l'avis: F

A) Publication dans le canton de Genève Date de publication cantonale 19 février 2007, Parution dans la FAO cantonale, canton d'origine (A): Complet F

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Adjudicateur Etat de Genève - DCTI - Direction des bâtiments Organisateur de la procédure - Division des études et constructions, 5, rue David-Dufour - CP 22, 1211 Genève 8, Suisse, Téléphone: 022 327 48 24, Fax: 022 327 52 52 - Adresse internet: www.simap.ch, Page du canton de
Genève

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur: Canton; Responsable de l'avis: M. Dominik Meyer, Téléphone: 022 327 48 24

2. Objet du marché

2.1 Nom du projet: Maternité 3e étape - Phases 3.1 et 3.2

2.2 Genre de marché de travaux de construction: Exécution

2.3 Référence du dossier: 433 k

2.5 Description sommaire de l'ouvrage et du marché: Travaux pour la construction de la Maternité 3e étape, phases 3.1 et 3.2. Lot 111/CFC 231.81 Canaux d'allège, lot 406/CFC 243 Installations de chaleur et conduites hydrauliques, lot 408/CFC 244 Installations de ventilation - rafraîchissement - climatisation.

2.6 Lieu d'exécution: Canton de Genève - Boulevard de la Cluse / rue Willy-Donzé

2.7 Délai d'exécution - Indications: Début des travaux: Lot 411-CFC 231.81: août 2007 / Lot 406-CFC 243: juin 2007 / Lot 408-CFC 244: juin 2007. Délai d'exécution: Lot 411: 9 mois / Lot 406: 12 mois / Lot 408 : 12 mois. Début des travaux étape 3.2: 2009, délai d'exécution: 12 mois.

2.8 Marché(s): Plusieurs marchés - Description sommaire des différents marchés: No: Lot 411, Description: Canaux d'allège, No CPV: CFC 231.81, Montant: 135 000.- F HT. No: Lot 406, Description: Installation de chaleur et conduites hydrauliques, No CPV: CFC 243, Montant: 1 369 000.- F HAT No: Lot 408, Description: Installation de ventilation - rafraîchissement - climatisation, No CPV: CFC 244, Montant: 2 535 000.- F HAT - Possibilité de soumissionner pour plusieurs marchés: Non

2.9 Offres partielles: Pas admises

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation: Ne seront retenues que les offres complètes et signées par tous les membres. Ne seront acceptées que les offres des soumissionnaires qui respectent les usages locaux et qui paient les charges sociales conventionnelles.

3.2 Justificatifs requis pour remplir les conditions générales: Selon articles 25, 26 et 28 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics de construction (L 6 05.01)

3.3 Critères d'aptitude: L'appel d'offres est ouvert à tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses.

3.4 Preuves à fournir pour remplir les critères d'aptitude: Preuve de l'inscription au registre du commerce ou sur un registre professionnel, justifiant que pendant

3 ans au minimum, il a exercé une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné.

3.5 Critères d'adjudication: Conformément aux critères suivants par ordre d'importance - Critères: Critère Pondération Montant et crédibilité du prix 70% Références et expériences 20% Capacité et disponibilité du personnel 10%

3.6 Communauté de soumissionnaires: Admise. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.7 Sous-traitance: Admise. Au-delà de 30% le sous-traitant doit également respecter toutes les conditions.

3.8 Obtention du dossier d'appel d'offres - le dossier d'appel d'offres peut être obtenu: A l'adresse du chapitre

1.1 Condition pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Aucun émolument ni délai d'inscription ne sont requis. L'inscription sur www.simap.ch n'équivaut pas à une inscription officielle ou à une demande de dossier. Seule la soumission remplie et retournée à l'adresse du chapitre 1.1 fait
preuve d'inscription officielle.

Dossier disponible à partir du: 19 février 2007

Dossier téléchargeable sur le site www.simap.ch: Oui

Remarque: L'avis d'appel d'offres est visible sur le site www.simap.ch, page du canton de Genève.

3.9 Remise des offres: A l'adresse du chapitre 1.1 - Délai pour la remise des offres: 4 avril 2007

Exigences formelles pour la remise des offres: Les offres reçues après le délai seront exclues de la procédure d'adjudication. Les heures de remise et d'ouverture des offres sont indiquées sur la première page des soumissions. 3.10 Validité de l'offre

Indications: Oui - en mois depuis le délai de remise des offres: 6 mois

3.11 Conditions générales Conformément aux conditions fixées dans le dossier. Conditions téléchargeables sur le site Internet www.simap.ch, page du canton de Genève, sous la rubrique «Informations et conditions diverses».

3.12 Négociations: Aucune négociation sur les prix ne sera engagée après le dépôt des offres.

3.13 Langues du dossier d'appels d'offres: Français

3.14 Langue(s) acceptée(s) pour la remise des offres et pour l'exécution du marché: Français

4. Autres informations

4.3 Autres indications: La date cidessus est donnée à titre indicatif. Le délai définitif sera spécifié dans le dossier d'appel d'offres, en fonction de l'évolution du chantier. La loi sur les marchés publics applicable à Genève est la L 6 05.0 et son règlement d'application le L 6 05.01. Ces documents sont téléchargeables sur www.simap.ch, page genevoise. En cas d'inscription ou de téléchargement sur www.simap.ch, nous vous recommandons de conserver le code d'accès jusqu'à la fin de la procédure.

4.4 Indication des voies de recours La procédure étant soumise à l'OMC, les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif genevois dans un délai de 10 jours à compter de leur notification. Date d'archivage automatique de la publication: 20 août 2007

Alle Daten und Verweise sind ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die vom seco mit einer elektronischen Signatur versehenen SHAB-Daten.