E_BKM / BKP 172 Baugrubenabschlüsse


3807485 SIMAP - 05.09.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Oui

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Hochbauamt Graubünden
Service organisateur/Entité organisatrice
Hochbauamt Graubünden
Loëstrasse 32
7000 Chur
Suisse
Téléphone: +41 81 257 36 42
Fax: +41 81 257 21 56
E-mail: info@hba.gr.ch
URL: www.hochbauamt.gr.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 18.10.2013
Heure: 23:59
Exigences formelles: Die Offerten sind mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem Eingabekuvert sind ungültig.
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
E_BKM / BKP 172 Baugrubenabschlüsse
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45100000 - Travaux de préparation de chantier
CFC:
2.5 Description détaillée du projet
Bauwände entlang der Parzelle, mit Bautüren und Bautore. Zufahrten und Plätze für die ganze Bauzeit. Rühlwände (ca. 2'000 m2) mit gespannten Ankern (ca. 1'400 m) und ungespannten Ankern (ca. 2'100 m). Baugrubenaushub (ca. 20'000 m3). Filterbrunnen (ca. 30 m).
2.6 Lieu de l'exécution
Chur
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Remarques: Februar 2014

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Dossier disponible à partir du: 05.09.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Allemand

4. Autres informations
4.3 Négociations
Sind unzulässig (Art. 19 SubG)
4.4 Conditions régissant la procédure
Gemäss SubG
4.5 Autres indications
- Begehung: es findet keine Begehung statt
- Auskunftsstelle: Ingenieurbüro Flütsch, Kasernenstrasse 95, 7007 Chur, Projektleiter: Andreas Flütsch, Tel. 081 252 07 77
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)
4.7 Indication des voies de recours
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.