Ferpicloz - Le Mouret, Carrefour et mise en séparatif Rionbotset


6407394 SIMAP - 14.06.2019
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Indisponible
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Oui

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Service des ponts et chaussée du canton de Fribourg
Communes de Ferpicloz et le Mouret
Service organisateur/Entité organisatrice
Service des ponts et chaussée du canton de Fribourg
Denis Wéry
Rue des Chamoines 17
1700 Fribourg
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail: weryd@fr.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.06.2019
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.07.2019
Heure: 10:00
Exigences formelles: Sous pli fermé avec mention " Ferpicloz - Le Mouret, Carrefour et mise en séparatif Rionbotset - NE PAS OUVRIR ". Le timbre postal ne fait pas foi.
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Indisponible
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Ferpicloz - Le Mouret, Carrefour et mise en séparatif Rionbotset
2.3 Référence / numéro de projet
PCAM 10925
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
2.5 Description détaillée du projet
Assainissement des arrêts de bus et création d'une présélection direction route de l'Eglise. Mis en séparatif des collecteurs EU et EP
2.6 Lieu de l'exécution
Ferpicloz - Le Mouret
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 10.10.2019 et fin 30.06.2020
Remarques: Début:
Fin:

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.3 Conditions de paiement
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 26.07.2019
Prix: CHF 0.00
3.11 Langues acceptées pour les offres
Français
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Dossier disponible à partir du: 14.06.2019 jusqu'au 26.07.2019
Langues du dossier d'appel d'offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations
4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Négociations
Aucune
4.4 Conditions régissant la procédure
Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.5 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site Internet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où les autorisations ne seraient pas obtenues.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
4.6 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg
4.7 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg.
ou
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.