Quartierplan Ror


3564926 SIMAP - 01.02.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Non

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Gemeinde Steinmaur
Service organisateur/Entité organisatrice
Müller Ingenieure AG
Daniel Rapold
Geerenstrasse 6
8157 Dielsdorf
Suisse
Téléphone: 043 422 10 06
Fax: 043 422 10 10
E-mail: d.rapold@mueller-ing.ch
URL: https://bezirk-dielsdorf.ebau.ch/
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Einreichen über die Internetplattform https://bezirk-dielsdorf.ebau.ch
Fragen an Müller Ingenieure
Daniel Rapold
Geerdenstrasse 6
8157 Dielsdorf
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail: d.rapold@mueller-ing.ch
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.02.2013
Heure: 12:00
Exigences formelles: Eingang am Eingabeort (Internetplattform) massgebend
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Quartierplan Ror
2.3 Référence / numéro de projet
28.062120
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45221250 - Ouvrages souterrains autres que tunnels, puits et passages souterrains
2.5 Description détaillée du projet
Neubau Quartierplanerschliessung
2 Stichstrassen, je 150m inkl. Werkleitungen
Fuss- / Radweg, 550m
Unterhaltsweg, 200m
Kanalisation, 750m
Wasserleitung NW 200, 340m
Bachdurchlass
Unterquerung SBB mit Kanalisatoin
Unterquerung Hauptstrasse mit Wasserleitung
2.6 Lieu de l'exécution
Steinmaur
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Remarques: Bauende nach Absprache mit Bauherrschaft

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: CHF 0.00
3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
à l'adresse suivante:
über Internetplatform https://bezirk-dielsdorf.ebau.ch/
Fragen an Müller Ingenieure AG
Daniel Rapold
Geerenstrasse 6
8157 Dielsdorf
Suisse
Téléphone: 043 422 10 06
Fax: 043 422 10 10
E-mail: d.rapold@mueller-ing.ch
URL: https://bezirk-dielsdorf.ebau.ch/
Dossier disponible à partir du: 01.02.2013 jusqu'au 22.02.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Allemand

4. Autres informations
4.3 Négociations
Keine
4.7 Indication des voies de recours
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.