Réaménagement de la route de la Neuveville // Fribourg


3824397 SIMAP - 20.09.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Non

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Commune de Fribourg
Direction de l'Edilité
Service organisateur/Entité organisatrice
Bureau d'ingénieurs Ernst Fuchs SA
Esther Gumy
Dorf 1
1717 St. Ursen
Suisse
Téléphone: 026 / 494 01 10
Fax: 026 / 494 01 14
E-mail: gumy@fuchs-ing.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Fribourg
Direction de l'édilité
Dominique Ding
Rue Joseph-Piller 7
1700 Fribourg
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail:
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.10.2013
Remarques: Demande de renseignement a formuler exclusivement sur WWW.SIMAP.ch
Réponses aux question le 09.10.2013
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 18.10.2013
Heure: 11:00
Exigences formelles: Sous pli fermé avec mention "789_Rte de la Neuveville - NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Réaménagement de la route de la Neuveville // Fribourg
2.3 Référence / numéro de projet
789
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45233140 - Travaux routiers
CPV: 45232000 - Ouvrages annexes de pipelines et de câbles
2.5 Description détaillée du projet
- Réaménagement de la chaussée et trottoir (Coffres, revêtements et reprofilage)
- Evacuation des eaux de surface
- Pose et déplacements des services
2.6 Lieu de l'exécution
Rte de la Neuveville, Fribourg
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Remarques: Début: mi novembre 2013
Fin: Eté 2014

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.3 Conditions de paiement
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Français
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Dossier disponible à partir du: 20.09.2013 jusqu'au 18.10.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations
4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Négociations
Aucune
4.5 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.6 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg
4.7 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.