Regenwasserleitung Aspi, Gemeinde Seedorf


3583718 SIMAP - 18.02.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Oui

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Bauverwaltung Seedorf
Service organisateur/Entité organisatrice
Bauverwaltung Seedorf
Stefan Hübscher
Bernstrasse 72
3267 Seedorf
Suisse
Téléphone: 032 391 99 50
Fax: 032 391 99 59
E-mail: Bauverwaltung@seedorf.ch
URL: www.seedorf.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Bauverwaltung Seedorf
Bauverwaltung
Bernstrasse 72
3267 Seedorf
Suisse
Téléphone: 032 391 99 50
Fax: 032 391 99 59
E-mail: Bauverwaltung@seedorf.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
01.03.2013
Remarques: Fragen zur Submission sind schriftlich per E-Mail bis am 1. März 2013 an bernhard.fuchs@rswag.ch zu richten. Sie werden gesammelt und die Antworten allen Bewerbern schriftlich zugestellt.
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.03.2013
Exigences formelles: Stichwort: "Regenwasserleitung Aspi"
Poststempel A-Post
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Regenwasserleitung Aspi, Gemeinde Seedorf
2.3 Référence / numéro de projet
4133
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
2.5 Description détaillée du projet
-Kanalisation: Länge 570m, NW 200 bis 500mm, Tiefen 1.80 bis 3.00m
- Glasfasererschliessung: Länge 570m (PE NW 80mm / 4 Schächte)
- Elektrokabelrohrblock: Länge 300m (PE NW 80mm bis 120mm / 2 Schächte)
2.6 Lieu de l'exécution
Gemeinde Seedorf
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Diese müssen aber zusätzlich zur Hauptofferte pro Objekt vollständig (alle ursprünglichen NPK)
eingereicht werden. Der Bauherr behält sich vor, Varianten ohne Angabe von Gründen auszuschliessen.
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 13.05.2013

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères suivants
 Angebotspreis Pondération 75 %
 Qualifikation des Schlüsselpersonals Pondération 15 %
 Ökologie Pondération 10 %
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: CHF 0.00
3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand
3.12 Validité de l'offre
90 jours à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Langues du dossier d'appel d'offres: Allemand

4. Autres informations
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Seeland angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.