Rosenbergstrasse, Abschnitt Säntisstrasse bis Bellariasteig und Bellariasteig bis Sonnhaldensteig


3574459 SIMAP - 08.02.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Non

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Politische Gemeinde Wallisellen
Service organisateur/Entité organisatrice
Politische Gemeinde Wallisellen, Tiefbau und Landschaft
Jacqueline Marbot,
Zentralstrasse 9, Postfach
8304 Wallisellen
Suisse
Téléphone: 044 832 62 39
Fax: 044 830 20 40
E-mail: jacqueline.marbot@wallisellen.zh.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.02.2013
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.03.2013
Heure: 12:00
Exigences formelles: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Rosenbergstrasse, Abschnitt Säntisstrasse bis Bellariasteig und Bellariasteig bis Sonnhaldensteig
2.3 Référence / numéro de projet
wa.2270 / wa.2271
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
2.5 Description détaillée du projet
Erneuerung von rund 300 m Fahrbahn und Gehweg, öffentliche Beleuchtung, Strassenentwässerung, EV, Gas, Wasser und Swisscom-Leitungen. Ausführung / Realisierung in zwei Etappen
2.6 Lieu de l'exécution
8304 Wallisellen (Rosenbergstrasse)
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Unternehmervarianten sind als solche deutliche zu kennzeichnen.
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 02.04.2013 et fin 27.09.2013
Remarques: Etappenwechsel vorgesehen ca. Juni 2013

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères suivants
 Preisangebot Pondération 55
 Technische Lösung (Bauzeit, Termine) Pondération 20
 Anbieter Pondération 20
 Allgemeine Kriterien Pondération 5
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
ou à l'adresse suivante:
Politische Gemeinde Wallisellen
Tiefbau und Landschaft
Jacqueline Marbot
Zentralstrasse 9, Postfach
8304 Wallisellen
Suisse
Téléphone: 044 / 832 62 39
Fax: 044 / 830 20 40
E-mail: jacqueline.marbot@wallisellen.zh.ch
URL:
Dossier disponible à partir du: 08.02.2013 jusqu'au 01.03.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Allemand

4. Autres informations
4.3 Négociations
Keine
4.7 Indication des voies de recours
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.