Transformation intérieure et extérieure, Rte des Daillettes 6 & 6A à 1700 Fribourg


3583653 SIMAP - 18.02.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Oui

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,Service des bâtiments
M. Didier Maendly
Grand-Rue 32
1700 Fribourg
Suisse
Téléphone:
Fax: +41 26 305 38 03
E-mail: didier.maendly@fr.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
22.02.2013
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.03.2013
Heure: 10:00
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Transformation intérieure et extérieure, Rte des Daillettes 6 & 6A à 1700 Fribourg
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
CFC: 211.5 - Béton et béton armé
2.5 Description détaillée du projet
Transformation intérieure et extérieure, Rte des Daillettes 6 & 6A à 1700 Fribourg
2.6 Lieu de l'exécution
Rte des Daillettes 6 & 6A
1700 Fribourg
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Remarques: Début des travaux: avril 2013
Fin des travaux: octobre 2013

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
Conditions de paiement: prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand
Français
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
ou à l'adresse suivante:
Devaud Monigatti et Associés SA
Ingénieur civils EPF, SIA, usic
M. Raymond Devaud
Rte St.-Nicolas-de-Flüe 18
1700 Fribourg
Suisse
Téléphone:
Fax: +41 26 425 84 01
E-mail: raymond.devaud@dma-ing.ch
URL:
Dossier disponible à partir du: 15.02.2013 jusqu'au 28.03.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations
4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Négociations
Aucune
4.5 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
4.6 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg
4.7 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l´objet d´un recours auprès du Tribunal cantonal, section administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.