310.59 Orbe, Grand-Rue - réfection complète


3809308 SIMAP - 06.09.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Non

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Commune d'Orbe
Service organisateur/Entité organisatrice
Bureau technique
Hôtel de Ville, CP 32
1350 Orbe
Suisse
Téléphone: 024/442 92 40
Fax: 024/442 92 49
E-mail: bt@orbe.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2013
Remarques: sous forme écrite adressées au bureau DTP SA, Rue des Terreaux 20, 1350 Orbe
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.10.2013
Heure: 11:00
Exigences formelles: l'enveloppe portera les mentions :
"310.59 Orbe, Grand-Rue - réfection complète"
Le nom du soumissionnaire
La mention "Ne pas ouvrir"
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
310.59 Orbe, Grand-Rue - réfection complète
2.3 Référence / numéro de projet
310.59
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45222000 - Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
2.5 Description détaillée du projet
Uniquement travaux de génie-civil.
Travaux de réaménagement complet de la voirie de la Grand-Rue.
Travaux de fouilles pour mise en séparatif, conduites d'eau potable, gaz , éclairage public et autres services.
2.6 Lieu de l'exécution
Grand -Rue à Orbe
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 01.03.2014 et fin 31.10.2014

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Respect de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LVMP), de son règlement d'application du 7 juillet 2004 (RMP) et des conventions collectives dans le Canton de Vaud
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Français
3.12 Validité de l'offre
jusqu'au: 31.12.2014
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Dossier disponible à partir du: 10.09.2013 jusqu'au 15.10.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Français

4. Autres informations
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.