FHG - Fondation Handicap Glâne - Portes et cloisons vitrées


6144483 SIMAP - 30.11.2018
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Indisponible
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Oui

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Fondation Handicap Glâne
Service organisateur/Entité organisatrice
Fondation Handicap Glâne
Ateliers de la Glâne
Jacques Chavaz
Route de l'Industrie 3
1680 Romont
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail: j.chavaz@bluewin.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Fondation Handicap Glâne
Ateliers de la Glâne
Jacques Chavaz
Route de l'Industrie 3
1680 Romont
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail: j.chavaz@bluewin.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.01.2019
Remarques: Renseignements et questions uniquement par écrit sur le forum SIMAP ou à l'adresse suivante: etienne.dubois@atelier-mp.ch
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 18.01.2019
Heure: 12:00
Exigences formelles: Sous pli fermé avec mention "FHG - CFC274". Le timbre postal ne fait pas foi.
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Indisponible
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
FHG - Fondation Handicap Glâne - Portes et cloisons vitrées
2.3 Référence / numéro de projet
FHG - CFC 274.0
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
CFC: 274 - Vitrages intérieurs spéciaux
2.5 Description détaillée du projet
Fourniture et pose de portes et cloisons avec vitrages et encadrements bois. Exigences EI30.
2.6 Lieu de l'exécution
En Bouley 6-8-10 - 1680 Romont (FR)
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Conformément aux conditions fixées dans l'appel d'offres.
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Remarques: Début: Juin 2019
Fin: Septembre 2019

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.2 Cautions/garanties
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.3 Conditions de paiement
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Français
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Langues du dossier d'appel d'offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Négociations
Aucune
4.4 Conditions régissant la procédure
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
4.5 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre économiquement la plus avantageuse.
4.6 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg
4.7 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la Glâne, Rue du Château 108, 1680 Romont (FR).

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.