L'ASSE, Construction d'un centre d'exploitation de routes & voirie et d'une déchetterie CERV/DEC


3583676 SIMAP - 18.02.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Oui

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Municipalité de Nyon, représentée par le Service architecture et bâtiments / CERV-DEC
Service organisateur/Entité organisatrice
Consortium éo + neuf8 architectes
Laurent Fragnière
Avenue Louis Ruchonnet 1
1003 Lausanne
Suisse
Téléphone: +41 21 321 65 30
Fax: +41 21 321 65 31
E-mail: info@eo-architectes.ch
URL:
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Nyon
Service Architecture et Bâtiments
Place du Château 10
1260 Nyon
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail:
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
25.02.2013
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.03.2013
Heure: 16:00
Exigences formelles: Selon le dossier d'appel d'offres
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
L'ASSE, Construction d'un centre d'exploitation de routes & voirie et d'une déchetterie CERV/DEC
2.3 Référence / numéro de projet
CERV/DEC
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
CFC: 244 - Installations de ventilation
2.5 Description détaillée du projet
Construction de halles à véhicules, halles de dépôt, ateliers, bureaux et vestiaires pour l'exploitation du centre d'entretien de routes et voirie et de la déchetterie intercommunale. Constructions neuves avec aménagements extérieurs routiers et équipements d'exploitation.
2.6 Lieu de l'exécution
L'Asse, Chemin du Bochet, 1260 Nyon
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 01.01.2014 et fin 30.09.2015

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
3.11 Langues acceptées pour les offres
Français
3.12 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
sous www.simap.ch
Téléphone:
Fax:
E-mail:
URL:
Langues du dossier d'appel d'offres: Français

4. Autres informations
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.