Neubau Bushof Frutigen Baumeisterarbeiten


3818246 SIMAP - 16.09.2013
Raison: Marchés publics (Appel d'offres - Source: SIMAP)
- Mode de procédure choisi:  Procédure ouverte
- Genre de marché:  Marché de travaux de construction
- Soumis à l'accord de l'OMC:  Non

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service d'achat/Entité adjudicatrice
Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG
Service organisateur/Entité organisatrice
Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG
Paul Graf
Dorfstrasse 4
3715 Adelboden
Suisse
Téléphone:
Fax:
E-mail: paul.graf@afa-busbetrieb.ch
URL: www.afabus.ch
1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Marti Architekten SIA AG
Marti Hansrudolf
Kanderstegstrasse 12
3714 Frutigen
Suisse
Téléphone: +41 33 671 31 00
Fax: +41 33 671 31 81
E-mail: info@architekt-marti.ch
1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
19.09.2013
Remarques: Marti Architekten SIA AG
Kanderstegstrasse 12
3714 Frutigen
E-Mail: info@architekt-marti.ch
1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.09.2013
Exigences formelles: Poststempel A-Post einer gültigen Poststelle
1.5 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales
1.6 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte
1.7 Genre de marché
Marché de travaux de construction
1.8 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction
Exécution
2.2 Titre du projet du marché
Neubau Bushof Frutigen Baumeisterarbeiten
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45000000 - Travaux de construction
2.5 Description détaillée du projet
Baumeisteraushub
Leitungsbau
Ortbetonbauten
2.6 Lieu de l'exécution
Zwischen Nordauffahrt Umfahrung Frutigen und neuem Kreisel Schwandistrasse Frutigen
2.7 Marché divisé en lots?
Nein
2.8 Des variantes sont-elles admises?
Oui
2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
2.10 Délai d'exécution
Début 11.11.2013 et fin 30.05.2014

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
1. Selbstdeklaration des Unternehmers:
-Vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Selbstdeklaration des Unternehmers (ohne Belege).
-Bei ARGE muss die Selbstdeklaration von allen ARGE-Partnern eingereicht werden.
-Die Auftraggeberin kann die Belege zwecks Überprüfung einfordern.
2. Nachweis der Leistungsfähigkeit des Unternehmers bzw. der ARGE:
-mindestens 1 Hochbaupolier und 3 Bauarbeiter dauerhaft auf der Baustelle.
3.8 Justificatifs requis
conformément aux justificatifs requis dans le dossier
3.9 Critères d'adjudication
conformément aux indications suivantes:
 1. Angebotspreis: 65% (entspricht 65 Punkten)
Tiefster Preis = maximale
Punktzahl, Betrag = 150% des tiefsten Preises = null Punkte, lineare Interpolation zwischen diesen beiden
Extremen.
2. Fachkompetenz Firma: 25% (entspricht 25 Punkten)
15 Punkte Arbeitsweg-Bewertung (Fahrstrecke Firmensitz-Baustelle): 15 Punkte innerhalb von 16 km, 10 Punkte innerhalb von 16-30 km, 5 Punkte 31 bis 60 km und 0 Punkte für 61 km und mehr.
10 Punkte Referenzen Firma drei Referenzobjekte im Hochbau in den letzten 5 Jahren
3. Fachkompetenz Polier: 10% (entspricht 10 Punkten) drei Referenzobjekte im Hochbau in den letzten 5 Jahren
3.10 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 17.09.2013
Prix: CHF 0.00
3.11 Langues acceptées pour les offres
Allemand
3.12 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi
3.13 Obtention du dossier d'appel d'offres
à l'adresse suivante:
Marti Architekten SIA AG
Marti Hansrudolf
Kanderstegstrasse 12
3714 Frutigen
Suisse
Téléphone: +41 33 671 31 00
Fax: +41 33 671 31 81
E-mail: info@architekt-marti.ch
URL:
Dossier disponible à partir du: 16.09.2013 jusqu'au 27.09.2013
Langues du dossier d'appel d'offres: Allemand

4. Autres informations
4.2 Conditions générales
Vorbehalte:
- Projekt- und Kreditgenehmigung durch die Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG
- Baubewilligung
- Bei Rückzug des Bauvorhabens durch die Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG können keine Vorderungen an die Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG gestellt werden.
4.3 Négociations
Die Bauherrschaft behält sich vor, mit den drei Anbietern mit den höchsten Punktzahlen gemäss Zuschlagskriterien, Nachverhandlungen zu führen.
4.6 Organe de publication officiel
www.simap.ch
4.7 Indication des voies de recours
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt Beschwerde beim
Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental, Amtshausgasse 4, 3714 Frutigen, erhoben werden.
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und muss einen Antrag, Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine
Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Publication en entier montrer

Toutes les données et références ne sont pas garanties et n'ont pas de vertu légales. Ceci n'est pas une publication officielle. Déterminantes sont les données FOSC apposées d'une signature électronique du seco.